DOU 26/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023122600343 343 Nº 244, terça-feira, 26 de dezembro de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2023 Processo de Licitação nº699/2023 - Tomada de Preços nº 17/2023 - Tipo: Menor Preço Unitário Global - Objeto: Contratação de empresa para a execução em regime de empreitada global de obra, conforme cronograma físico financeiro complementar para Pavimentação de (Pedra Irregular), na Rua América, Bairro Estação Azevedo, no Município de Capela de Santana-RS. Abertura: 10 de Janeiro de 2024 às 10:30hs. TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2023 Processo de Licitação nº 700/2023 - Tomada de Preços nº 18/2023 - Tipo: Menor Preço Unitário Global - Objeto: Contratação de empresa para a execução em regime de empreitada global de obra, conforme cronograma físico financeiro complementar para Pavimentação de (Pavs), na Rua Alameda 10, Bairro Primavera, Município de Capela de Santana-RS. Abertura: 10 de janeiro de 2024 às 12:00hs. TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2023 Processo de Licitação nº698/2023 - Tomada de Preços nº 16/2023 - Tipo: Menor Preço Unitário Global - Objeto: Contratação de empresa para a execução em regime de empreitada global de obra, conforme cronograma físico financeiro complementar para Pavimentação de (Pavs), na Calçada na Avenida Cel. Orestes Lucas, trecho entre a Prefeitura até a calçada existente da empresa Quero-Quero, Município de Capela de Santana-RS. Abertura: 10 de janeiro de 2024 às 13:30hs. TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2023 Processo de Licitação nº 701/2023 - Tomada de Preços nº 19/2023 - Tipo: Menor Preço Unitário Global - Objeto: Contratação de empresa para a execução em regime de empreitada global de obra, conforme cronograma físico financeiro complementar para Pavimentação de (Pavs), construção de calçada ao redor da Praça Helma Bayer Stroher,, Município de Capela de Santana-RS. Abertura: 10 de Janeiro de 2024 às 15:00hs. Processo de Licitação nº 705/2023 - Concorrência 01/2023. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de operadora de plano de Assistência Médico-Hospitalar,para servidores do Município de Capela de Santana/RS. Abertura: 22 de janeiro de 2024 às 09:00. Maiores informações pelo fone 51 3698-1155, site: www.capeladesantana.rs.gov.br e email: [email protected] . Capela de Santana 22 de dezembro de 2023 JOSÉ ALFREDO MACHADO Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ AVISO DE RETIFICAÇÃO No Contrato nº 133/2023, publicado no DOU em 21 de dezembro de 2023, Sessão 3 e pág. 242 onde se lê: Objeto: Pavimentação da Rua Arno Von Saltiel Centro. leia- se: Objeto: Pavimentação da Rua Jorge Von Saltiel Centro. MAGDIEL DOS SANTOS SILVA Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 O Município de Cerro Grande do Sul/RS torna público, para conhecimento dos interessados: 1) PREGÃO ELETRONICO 32/2023 para contratação de empresa para realização de concurso público. Abertura: 09:00 h do dia 11/01/2024. Os fornecedores deverão fazer o seu cadastramento, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Editais no site: www.cerrograndedosul.rs.gov.br. Maiores informações na Prefeitura Municipal ou pelo fone (51) 3675-1122. Cerro Grande do Sul, 22 de dezembro de 2023. GILMAR JOÃO ALBA Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 81/2023 Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por preço global, para execução da obra de contenção e pavimentação em paralelepípedos na Rua Mário Ely, Bairro Cinquentenário, conforme Convênio nº 931520/2022 do Ministério das Cidades. Data da sessão: 19/01/2024, às 13h30min. Farroupilha/RS, 22 de dezembro de 2023. FABIANO FELTRIN Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2023 Objeto: Aquisição de peças para Caminhão Ford Cargo 2422. Abertura em 10/01/2024, às 08h, no endereço www.pregaoonlinebanrisul.com.br PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2023-RP Objeto: Contratação dos serviços de impressão, cópias (xérox) e scanner. Abertura em 09/01/2024, às 08h, no endereço www.pregaoonlinebanrisul.com.br RUBEN WEIMER Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023 OBJETO: contratação de empresa do ramo pertinente para execução, com fornecimento de material e mão de obra, de rede de alta tensão e subestação de energia para entrada de energia elétrica na nova Creche Municipal TIPO II, no município de Humaitá/RS. ABERTURA: Dia 09/01/2024 às 9h, realizada através do Sistema Eletrônico PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL: Na sede da Prefeitura, no endereço Av. João Pessoa, nº 414, no horário expediente (8h às 11h30min e 13h30min às 17h) ou pelo telefone (55) 3525-1166 e no site do município www.humaita.rs.gov.br (licitações). Em 22 de dezembro de 2023. PAULO ANTONIO SCHWADE Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2023 OBJETO: Contratação de empresa para gestão territorial, incluindo os serviços de cartografia, recadastramento multifinalitário, imageamento móvel 360º (streetview), aerolevantamento, fornecimento de sistemas, treinamento e suporte técnico, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Abertura das Propostas: 31/01/24 às 09:00. Informações pelo telefone (55) 3331-8219 ou nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.ijui.rs.gov.br, no link "Licitações - Pregão Eletrônico". Ijuí/RS, 22 de dezembro de 2023. ANDREI COSSETIN SCZMANSKI Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2023 Processo Nº 606/2023 - (Lei 8.666) A Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos, RS, torna público que, até as 08:00 do dia 17/01/2024, estará recebendo propostas para a Licitação modalidade Tomada de Preços (Lei 8.666) nº 8/2023, visando à perfuração de poços artesianos no município de MARCELINO RAMOS. O edital encontra-se disponível no site www.marcelinoramos.rs.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: [email protected] Marcelino Ramos-RS, 22 de Dezembro de 2023. RODRIGO VECCHI Secretário Municipal de Administração PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2023 Comunicamos aos interessados, que o Edital abaixo relacionado, sob a modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. O município de Morro Redondo torna público aos interessados que será realizado processo licitatório Concorrência Eletrônica n 002/2023, contratação de empresa especializada para construção de um pórtico, construção e reforma de infraestrutura na Praça 12 de Maio. Abertura em 11/01/2024, às 13hs. A concorrência será realizada pelo site: www.portaldecompraspublicas.com.br Informações fone:5332240120, o edital encontra-se no site: www.morroredondo.rs.gov.br Cópias do edital poderão ser obtidas em: www.morroredondo.rs.gov.br. Morro Redondo, 22 de dezembro de 2023. RUI VALDIR OTTO BRIZOLARA Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023 A Prefeitura Municipal de Mostardas torna pública a realização da seguinte Licitação: Tomada de Preços nº 10/2023, que tem por objeto a "contratação de empresa ou fundação especializada para prestação de serviços de planejamento, organização, operacionalização e execução total de concurso público e processo seletivo", dia 25/01/2024, às 10h. Obs.: Para todas as referências de tempo observa-se o horário de Brasília-DF. Editais disponíveis no site www.mostardas.rs.gov.br. Dúvidas fone (51) 3673- 1166, Setor de Licitações e Compras. Mostardas, 22 de dezembro de 2023. MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 A Prefeita Municipal de Novo Barreiro/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023. Objeto: Aquisição de Monitor Multiparâmetro para o Município de Novo Barreiro, Emenda do Relator Geral nº 81000792 - Proposta nº 12299.124000/1210-01, conforme especificações no anexo I Termo de Referência. Data: 11 de janeiro de 2024, às 13horas. Edital disponível no site: http://www.novobarreiro.rs.gov.br e https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo tel. XX (55) 3757.1100, de segunda-feira a sexta-feira das 7 horas às 13 horas. Novo Barreiro/RS, 21 de dezembro de 2023. MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO Prefeita PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO EXTRATOS DE CONTRATOS Contrato N° 214/2023. CNPJ: 00.506.046/0004-20 Contratação de cooperativa para coleta seletiva porta a porta, triagem e enfardamento de resíduos recicláveis. Em favor de: COOLABORE - COOPERATIVA DE TRABALHO, LIM P EZ A URBANA E RECICLAGEM. Data de assinatura: 15/12/2023. Contrato N° 211/2023. CNPJ: 81.340.960/0001-00 AQUISIÇÃO DO ITEM 07 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. Em favor de: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA. Data de assinatura: 12/12/2023. Contrato N° 212/2023. CNPJ: 81.340.960/0001-00 AQUISIÇÃO DO ITEM 07 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. Em favor de: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA. Data de assinatura: 14/12/2023. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Pregão Eletrônico Nº 167/2023 - Atas N° 560/2023 - CNPJ: 34.034.228/0001-14, N° 556/2023 - CNPJ: 15.780.673/0001-89, N° 562/2023 - 40.223.106/0001-79 e N° 26.712.998/0001-40 Registro de preços de materiais e produtos de limpeza e higienização para o município de Novo Hamburgo. Em favor de: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA; integra esta ata a proposta da empresa classificada em 1° lugar, nos itens relacionados na licitação: Itens: 15 e 22. Valor total: R$ 4.659,20. Em favor de: BL PAPER LTDA; integra esta ata a proposta da empresa classificada em 1° lugar, nos itens relacionados na licitação: Itens: 10 e 20. Valor total: R$ 3.368,38. Em favor de: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA; integra esta ata a proposta da empresa classificada em 1° lugar, nos itens relacionados na licitação: Item: 12. Valor total: R$ 2.925,00. Em favor de: ATACADO DE CARNES MS LTDA; integra esta ata a proposta da empresa classificada em 1° lugar, nos itens relacionados na licitação: Itens: 8 e 11. Valor total: R$ 78.853,60.